发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
现甲方把 和 住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。
一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准：执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。
本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。
建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。
乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。
细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。
平整度误差超过±1每米罚款 元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款 元。
干砖上墙每块罚款 元。
砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款 元。
现浇构件如
三、承包价格及计算方式：
(1)-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。
(2)-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。
四、进度要求：该工程开工日期为年月日，-2、-5号楼主体同时施工，每层按七天计算。
完工日期：年月日必须完成住宅阁楼的屋面砼。
假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%——5%。
如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%——50%，乙方损失自负。
甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。
乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。
五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。
，余额在工程竣工验收后二个月内付清。
每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。
每一次付款都要将罚款扣除。
罚款单需有甲方两人以上签字有效。
六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。
反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。
乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、安全资料的提供和整理。
对工人进行安全教育、培训，为工人提供必要的安全用具。
严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。
严禁拆除、毁坏安全设施。
严禁无防护和警戒进行拆除施工。
严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。
禁止打架斗殴、酗酒闹事。
加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。
进入施工现场
七、安全施工与工伤事故：乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底，遵守工地规章制度。
自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。
不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。
乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。
在本工程中出现的工伤安全事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。
乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。
八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。
废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。
如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。
施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。
否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。
九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处以罚款。
分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。
如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。
十、其它：
1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。
2、如甲方使用乙方人工，按元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。
3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_______
___________年____月____日 _________年____月____日